Скачать файл

Об утверждении Механизма

исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений

на 2020 год

 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 14, 15, 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) в действующей редакции, Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Утвердить Механизм исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год по реализации Программы капитальных вложений и капитального ремонта согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что исполнение сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год по: прямым поставкам на приобретение производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных предприятий (240 110), приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений (240 120), приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения (110 360) Программы капитальных вложений, по реализации Программы материально-технического обеспечения и улучшения условий труда сотрудников налоговых органов
(290 000), Программы развития материально технической базы, Программы исполнения наказов избирателей (290 000) осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 29 апреля 2014 года № 126 (САЗ 14-18), от 13 мая 2014 года № 135
(САЗ 14-20), от 28 мая 2014 года № 153 (САЗ 14-24), от 10 июня 2014 года
№ 163 (САЗ 14-24), от 24 сентября 2014 года № 235 (САЗ 14-39), от 24 декабря 2014 года № 312 (САЗ 14-52), от 5 марта 2015 года № 50 (САЗ 15-10), от 26 мая 2015 года № 121 (САЗ 15-22), от 25 июня 2015 года № 159 (САЗ 15-27),
от 8 октября 2015 года № 256 (САЗ 15-41), от 29 октября 2015 года № 288
(САЗ 15-44), от 3 марта 2016 года № 44 (САЗ 16-9), от 31 мая 2016 года № 127 (САЗ 16-22), от 17 июня 2016 года № 146 (САЗ 16-24), от 9 августа 2016 года
№ 223 (САЗ 16-32), от 9 сентября 2016 года № 246 (САЗ 16-36), от 17 ноября 2016 года № 291 (САЗ 16-46), от 14 марта 2017 года № 41 (САЗ 17-13),
от 18 мая 2017 года № 99 (САЗ 17-21), от 22 мая 2017 года № 102, от 24 августа 2017 года № 214 (САЗ 17-35), от 28 сентября 2017 года № 248 (САЗ 17-40),
от 27 ноября 2017 года № 326 (САЗ 17-49), от 18 декабря 2017 года № 354
(САЗ 17-52), от 28 декабря 2017 года № 378, от 20 февраля 2018 года № 53 (САЗ 18-8), от 20 марта 2018 года № 81 (САЗ 18-12), от 10 апреля 2018 года
№ 105 (САЗ 18-15), от 14 мая 2018 года № 150 (САЗ 18-20), от 21 июня
2018 года № 217 (САЗ 18-26), от 5 сентября 2018 года № 301 (САЗ 18-36),
от 16 октября 2018 года № 350 (САЗ 18-42), от 17 октября 2018 года № 354 (САЗ 18-43), от 24 октября 2018 года № 359, от 13 ноября 2018 года № 390 (САЗ 18-46), от 14 ноября 2018 года № 391 (САЗ 18-46), от 3 декабря 2018 года № 423 (САЗ 18-49), от 3 декабря 2018 года № 425 (САЗ 18-49), от 11 декабря 2018 года № 436 (САЗ 18-50), от 14 декабря 2018 года № 445 (САЗ 18-50),
от 14 декабря 2018 года № 450 (САЗ 18-50), от 1 февраля 2019 года № 35
(САЗ 19-4), от 20 февраля 2019 года № 65 (САЗ 19-7), от 29 марта 2019 года
№ 105 (САЗ 19-12), от 14 мая 2019 года № 150 (САЗ 19-18), от 21 мая 2019 года № 165 (САЗ 19-19), от 4 июня 2019 года № 194, от 15 июля 2019 года № 261 (САЗ 19-27), от 20 августа 2019 года № 306 (САЗ 19-32), от 30 августа 2019 года № 320 (САЗ 19-33), от 18 ноября 2019 года № 402 (САЗ 19-45), от 12 декабря 2019 года № 429 (САЗ 19-48), от 24 декабря 2019 года № 440 (САЗ 19-50),
от 25 декабря 2019 года № 443 (САЗ 19-50).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики – министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                          С.КАСАП

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 17 февраля 2020 года № 26

 

 

 

МЕХАНИЗМ

исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений

Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год

 

1. Контракты (договоры) главных распорядителей кредитов о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг на сумму, превышающую
80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, по определенной группе товаров (работ и услуг) подлежат регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

2. Выявление на конкурсной основе поставщика (подрядчика)
на выполнение работ, закупку товаров (оказание услуг) по объектам сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год (далее – Фонда капитальных вложений на 2020 год) на сумму, превышающую сумму, установленную Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) (далее – Закон «О республиканском бюджете на 2020 год»), проводится на основании тендеров.

При этом, допускается проведение тендера по каждой группе товаров, работ, услуг, сумма договора по которым не превышает 300 000 рублей, при условии, если общая сумма по объекту Программы капитального ремонта сметы расходов Фонда капитальных вложений превышает 300 000 рублей.

3. Тендер проводится коллегиально на открытом заседании тендерной комиссии путем рассмотрения и оценки коммерческих предложений, представленных хозяйствующими субъектами, и последующего определения победителя.

4. Персональный состав тендерной комиссии в количестве не менее
7 (семи) человек, включая председателя тендерной комиссии (в должности не ниже заместителя руководителя главного распорядителя кредитов), представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и секретариат тендерной комиссии, утверждается приказом (распоряжением) главного распорядителя кредитов.

5. До подачи объявления о проведении тендера главный распорядитель кредитов представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики следующие документы:

а) копии дефектных актов, утвержденных главным распорядителем кредитов;

б) копии актуализированных и утвержденных главным распорядителем кредитов расчетов сметных стоимостей или расчета формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования) для выполнения работ по заявленному объекту на суммы, не превышающие лимит, утвержденный сметой расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год (Приложение № 9 к Закону «О республиканском бюджете на 2020 год»),  (далее– Смета расходов), копии расчетов сметных стоимостей на выполнение проектных работ (для объектов, в состав работ по которым входят проектные работы, согласно Смете расходов), если указные расчеты не были представлены при формировании Сметы расходов, не были изменены и соответствуют лимиту, утвержденному Сметой расходов.

6. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в подпункте б) пункта 5 настоящего Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год (далее — Механизм) на предмет их соответствия дефектным ведомостям по видам и объемам работ, на предмет соответствия лимитам, утвержденным Законом «О республиканском бюджете на 2020 год» и согласовывает возможность проведения тендера с указанием кандидатуры полномочного представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, включаемой в состав тендерной комиссии.

7. При отсутствии согласования Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики проведение тендера не допускается.

8. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения согласования Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о возможности проведения тендера главный распорядитель кредитов принимает решение о проведении тендера.

Секретариат тендерной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней
до даты проведения тендера приглашает хозяйствующие субъекты к участию
в тендере путем открытой публикации объявления о его проведении
в средствах массовой информации или на официальном сайте главного распорядителя кредита.

9. Наряду с размещением объявления о проведении тендера главный распорядитель кредитов вправе направить приглашение о принятии участия
в тендере организациям, способным выполнить работы, являющиеся предметом тендера.

10. В объявлении о проведении тендера должна быть отражена следующая информация:

а) об организаторе тендера, включающем полнее наименование главного распорядителя кредитов, проводящего тендер;

б) о предмете тендера, включающем полное наименование объекта,
по которому проводится тендер (в строгом соответствии с наименованием, указанным в Приложении № 9 к Закону «О республиканском бюджете на 2020 год»);

в) о сроке, в течение которого принимаются коммерческие предложения (с учетом окончания приема документов до начала заседания тендерной комиссии);

г) адрес, куда подаются коммерческие предложения;

д) телефон, факс секретариата тендерной комиссии;

е) дата и адрес заседания тендерной комиссии;

ж) информация об основном содержании коммерческого предложения,
в том числе:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного представителя;

2) краткие технические характеристики предмета тендера;

3) особые условия, предъявляемые заказчиком к закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (в том числе допустимость или недопустимость применения материалов, получаемых при разборке, использование материалов заказчика и тому подобное);

4) условия и срок поставки предмета тендера;

5) возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа);

6) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств.

11. В течение срока, указанного в объявлении, секретариат тендерной комиссии принимает коммерческие предложения, дает устные консультации
по их составлению и другим интересующим вопросам. Предложения, представленные по истечению установленного срока, не должны рассматриваться.

Секретариат тендерной комиссии осуществляет аналитическую обработку всей информации, представленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 настоящего Механизма с занесением результатов в общую сводную таблицу и при наличии не менее 2 (двух) коммерческих предложений оповещает председателя тендерной комиссии о готовности тендерной документации к рассмотрению на заседании тендерной комиссии.

12. К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты:

а) в форме юридического лица, зарегистрированные на территории Приднестровской Молдавской Республики не менее 3 (трех) лет — для объектов Программы капитальных вложений и не менее 1 (одного) года — для объектов Программы капитального ремонта;

б) имеющие соответствующие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, либо аккредитацию в случае, если такая деятельность подлежит лицензированию (аккредитации) в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики:

1) на работы по возведению (новому строительству), реконструкции зданий и сооружений, относящихся к соответствующему уровню ответственности, установленному требованиями СНиП ПМР 31-21-2017 «Здания и сооружения. Классификация», хозяйствующий субъект должен представить соответствующие лицензии;

2) на работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, не затрагивающие изменение несущих конструкций; капитальному ремонту и устройству наружных (внутренних) инженерных сетей, хозяйствующим субъектом лицензия представляется независимо от уровня ответственности зданий и сооружений.

Хозяйствующий субъект, прошедший процедуру лицензирования до 26 декабря 2017 года, вправе представлять для участия в тендерах лицензию образца, предусмотренного законодательством Приднестровской Молдавской Республики, действующим на момент ее получения.

в) не находящиеся на момент проведения тендера в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;

г) не включенные в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13. Для участия в тендере на выполнение работ, оказание услуг
и закупку товаров (материалов, оборудования) претендент должен представить заявку с прилагающимися к ней документами:

а) в открытом виде:

1) копия свидетельства о регистрации юридического лица;

2) копия соответствующий лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом требований, изложенных в подпункте б) пункта 12 настоящего Механизма;

3) справка о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

4) данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

б) в закрытом виде:

1) коммерческое предложение (не более одного на выполнение одного вида работ);

2) гарантийные обязательства;

3) расчет сметной стоимости (не более одного для одного коммерческого предложения) или расчета формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования);

4) график выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров, материалов, оборудования).

Главным распорядителем кредитов должно быть отказано претенденту в участии в тендере, если он не представил в заданные сроки в полном объеме документы, предусмотренные подпунктами а), б) настоящего пункта, и (или) представил недостоверную информацию, содержащуюся в указанных документах, и (или) он включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной такой заявки, тендер признается несостоявшимся. В таком случае главный распорядитель кредитов переносит дату проведения тендера не менее чем на 5 (пять) дней. Если после повторно объявленного тендера повторно не поступило ни одного коммерческого предложения или поступило лишь одно коммерческое предложение, главный распорядитель кредитов принимает решение о заключении контракта (договора) без проведения тендера на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) путем издания соответствующего приказа (распоряжения).

15. В день, во время и в месте, которые указаны в объявлении
о проведении тендера, непосредственно до момента вскрытия конвертов председатель тендерной комиссии обязан публично объявить присутствующим участникам о возможности изменения или отзыва поданных заявок. При этом председатель тендерной комиссии, либо по его поручению секретариат тендерной комиссии, обязаны в присутствии участников тендера, подавших заявки, вскрыть конверты и огласить сведения, находящиеся в этих конвертах.

Во время проведения тендера главный распорядитель кредитов организовывает ведение аудио- или видеозаписи хода проведения тендера.

Если в процессе подготовки или проведения тендера член тендерной комиссии выявил факты, способные повлиять на его решение (конфликт интересов), он обязан уведомить об этом тендерную комиссию и не участвовать в голосовании.

16. После вскрытия всех конвертов и оглашения коммерческих предложений, председатель тендерной комиссии вправе вынести на голосование вопрос о необходимости предоставления участникам тендера права на снижение цены, не более чем на 10 (десять) процентов (для Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики не более чем на 15 (пятнадцать) процентов) от сметной стоимости, являющейся предметом тендера, согласованной Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

При этом, указанное снижение цены не должно влиять на качество выполненных работ и применяемых материалов.

Требования по ограничению снижения цены от первоначально заявленной в коммерческом предложении более чем на 10 (десять) процентов (для Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики более чем на 15 (пятнадцать) процентов) не распространяются на проведение тендеров на закупку товаров (оборудования, материалов).

17. По результатам голосования тендерная комиссия принимает решение о предоставлении каждому участнику тендера права не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии,  направить окончательное коммерческое предложение с учетом снижения цены в пределах, обозначенных в пункте 16 настоящего Механизма,
с представлением новых коммерческих предложений и расчетов сметных стоимостей или расчета формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования) согласно сниженной цене, с учетом соответствия представленных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

Председатель тендерной комиссии, в случае поступления новых коммерческих предложений, в присутствии всех участников тендера озвучивает их с занесением окончательных сумм в сводную таблицу, которая подписывается на заседании тендерной комиссии всеми участниками тендера. Подписанная сводная таблица с указанием сумм всех коммерческих предложений прикладывается к протоколу тендера.

18. В процессе рассмотрения коммерческих предложений тендерная комиссия определят претендента, заявившего наиболее выгодные условия на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (далее – Претендент).

Основным критерием по определению Претендента, является минимальная стоимость закупки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по заявленным видам работ (цена), однако тендерная комиссия вправе выбрать Претендента, заявившего не самую минимальную стоимость, а представившего наиболее выгодные предложения по совокупности анализа следующих критериев:

а) заявленным срокам выполнения работ;

б) заявленным гарантийным обязательствам;

в) деловой репутации Претендента, которая определяется по результатам оценки:

1) финансово-экономического состояния Претендента;

2) маркетинговой ориентированности, в которую включаются: период деятельности на рынке, уровень открытости и информативности деятельности, положительный имидж на рынке;

3) отсутствия (наличия) за последние 3 (три) года до даты проведения тендера судебных актов, вынесенных в отношении Претендента и вступивших в законную силу, устанавливающих (подтверждающих) ненадлежащее исполнение Претендентом принятых обязательств, в рамках осуществляемой деятельности, соотносимой с деятельностью по предмету тендера;

4) качества выполненных строительно-монтажных работ по объектам Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики за предыдущие периоды, с учетом наличия рекомендательных писем и положительных отзывов от заказчиков; 

5) объема выполненных строительно-монтажных работ за предыдущие периоды (в том числе по объектам Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики);

6) материально-технической, производственной базы и кадрового персонала Претендента.

Для оценки деловой репутации тендерная комиссия имеет право запросить дополнительную информацию от участников тендера.

При равных условиях коммерческих предложений, поданных участниками тендера, тендерная комиссия вправе отдать предпочтение Претенденту, представившему расчеты сметных стоимостей, выполненные ресурсным методом ценообразования в строительстве.

19. После определения Претендента, тендерная комиссия в срок не более 2 (двух) рабочих дней организует проверку представленных расчетов сметных стоимостей или расчета формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования), представленных Претендентом, на предмет их соответствия дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

В случае выявления в процессе проверки устранимых ошибок (недочетов), тендерная комиссия вправе предложить Претенденту откорректировать представленные коммерческие предложения с учетом замечаний тендерной комиссии в пределах суммы коммерческого предложения. При этом, общий срок проведения проверки не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня определения Претендента.

20. По результатам рассмотрения коммерческих предложений и проверки представленных на тендер сметных расчетов и (или) расчета формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования), тендерная комиссия определяет Претендента, представившего коммерческое предложение на наиболее выгодных для государства условиях (потенциального победителя тендера), путем проведения открытого голосования. Потенциальный победитель тендера определяется большинством голосов от общего количества присутствующих членов тендерной комиссии. При равном количестве голосов председатель имеет решающий голос и подает его последним. Если в ходе голосования члены тендерной комиссии высказывают особые мнения, они закрепляются в протоколе.

21. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня определения потенциального победителя тендера главный распорядитель кредитов направляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики проверенную документацию потенциального победителя тендера с приложением:

а) графика выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);

б) полных характеристик товаров (работ, услуг) (наименование товара, страна и фирма – производитель, качественные и технические характеристики
в соответствии с ГОСТами, ОСТами, ТУ);

в) сметных расчетов и (или) расчета формирования цены (калькуляции), составленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики и в соответствии с нормами, установленными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики.

22. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 7 (семи) рабочих дней после получения документов от главного распорядителя кредитов:

а) проводит экспертизу представленных документов на соответствие цен действующей конъюнктуре рынка и соответствие действующей методике ценообразования в строительстве;

б) согласовывает сметы или расчеты формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования), потенциального победителя тендера.

23. В процессе проведения экспертизы допускается устранение ошибок (недочетов), выявленных в представленных расчетах сметной стоимости или расчетах формирования цены (калькуляции) на приобретение материалов (оборудования) в рабочем порядке.

24. При выявлении в процессе экспертизы неустранимых ошибок хозяйствующий субъект, определенный тендерной комиссией потенциальным победителем тендера, далее не рассматривается в качестве Претендента.

25. В случае, указанном в пункте 24 настоящего Механизма, тендерная комиссия выбирает из остальных участников тендера нового Претендента, представившего коммерческое предложение на наиболее выгодных для государства условиях (потенциального победителя тендера) и проводит процедуру согласования расчетов сметных стоимостей или расчетов формирования цены (калькуляции) на закупку товаров (материалов, оборудования) в порядке, установленном пунктами 19-24 настоящего Механизма.

26. После получения положительного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики тендерная комиссия принимает решение о признании потенциального победителя тендера победителем тендера, о чем в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, составляется соответствующий протокол.

27. Протокол подписывается председателем, членами тендерной комиссии и служит основанием для заключения контракта (договора), составленного согласно форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему Механизму, которая распространяется только на договоры по выполнению строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания протокола тендерной комиссии его копии выдаются сторонам для заключения контракта (договора).

Главные распорядители кредитов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения тендера размещают на официальных сайтах информацию о составе участников тендера, победителе тендера с указанием суммы заключенного контракта (договора).

28. Внесение изменений в протокол тендера после проведения тендера не допускается.

29. Сумма аванса выше 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости контракта (договора) возможна в исключительных случаях при необходимости закупки специализированного оборудования и комплектующих не местного производства при наличии дополнительного обоснования главного распорядителя кредитов о необходимости установления предварительной оплаты более 25 (двадцати пяти) процентов.

Аванс на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов, должен быть подтвержден положительным заключением Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

В случае принятия положительного решения по вопросу установления аванса в сумме, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от стоимости контракта (договора), регистрация контракта (договора) Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики осуществляется
на основании ходатайства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

30. Главные распорядители кредитов в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания контрактов (договоров) с генеральными подрядчиками (подрядчиками) должны направлять их в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для согласования с приложением к ним:

а) для объектов, на которых не требуется проведение тендера:

1) полной характеристики товаров (работ, услуг) (наименование товара, страна и фирма-производитель, качественные и технические характеристики
в соответствии с ГОСТами, ОСТами, ТУ);

2) сметных расчетов и графиков производства работ, являющихся неотъемлемой частью контракта (договора);

3) расчета формирования цены либо калькуляции, составленных
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики о ценах и в соответствии с нормами, установленными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики;

4) сертификата соответствия, в случае если предметом договора является приобретение (поставка) товаров, подлежащих обязательной сертификации
в соответствии с Номенклатурой продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области сертификации. Исключение составляют договоры о закупках товаров, производимых за пределами Приднестровской Молдавской Республики. В данном случае контракт (договор) должен содержать условие обязательного представления поставщиком сертификата соответствия одновременно с поставкой товара.

При заключении контрактов (договоров) для импортируемой продукции (за исключением медико-фармацевтической продукции) признаются в качестве сертификатов соответствия сертификаты соответствия из стран СНГ, стран Европейского союза без обязательного признания (переоформления) уполномоченным на то органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики или аккредитованной организацией.

Ответственность за наличие сертификата соответствия (копии сертификата соответствия из стран СНГ, стран Европейского союза на поставленный товар) возлагается на главных распорядителей кредитов;

5) внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных
в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год);

б) для объектов, по которым был проведен тендер:

1) смет и графиков производства работ, согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
и являющихся неотъемлемой частью контракта (договора);

2) протокола заседания тендерной комиссии;

3) внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных
в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год).

В случаях, если тендер не состоялся, к контракту (договору) прикладывается копия приказа (распоряжения) главного распорядителя кредитов о заключении такого контракта (договора).

Невыполнение одного из требований, указанных в настоящем пункте, дает Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики право возврата контракта (договора) без согласования.

31. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики после получения контрактов (договоров) от главного распорядителя кредитов, указанных в:

а) подпункте а) части первой пункта 30 настоящего Механизма
в течение 7 (семи) рабочих дней:

1) проводит экспертизу сметных расчетов и применяемых расценок на предмет соответствия действующей методике ценообразования в строительстве, экспертизу соответствия уровня цен на материалы, экспертизу контрактов (договоров) на предмет их соответствия модельной форме контракта (договора) подряда, утвержденной Приложением № 1 к настоящему Механизму с выдачей соответствующего заключения;

2) согласовывает контракты (договоры) и внутрипостроечные титульные списки (для объектов, включенных в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год);

б) подпункте б) части первой пункта 30 настоящего Механизма
в течение 2 (двух) рабочих дней:

1) проводит экспертизу контрактов (договоров) на предмет их соответствия модельной форме контракта (договора) подряда, утвержденной Приложением № 1 к настоящему Механизму с выдачей соответствующего заключения;

2) согласовывает контракты (договоры) и внутрипостроечные титульные списки (для объектов, включенных в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год).

32. Главные распорядители  кредитов после получения контракта (договора) с приложением сметных стоимостей (калькуляций), дополнительных соглашений к контрактам (договорам), согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, в течение 2 (двух) рабочих дней направляют контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров), дополнительные соглашения к контрактам (договорам) в рамках сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для их регистрации.

33. На регистрацию в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики контракты (договоры) направляются
с сопроводительным документом за подписью главного распорядителя кредитов. В случае если контракт (договор) заключен между хозяйствующим субъектом и организацией, подведомственной главному распорядителю кредитов, контракт (договор) также направляется с сопроводительным документом за подписью главного распорядителя кредитов в количестве, равном количеству сторон контракта (договора). Кроме этого, представляется дополнительно 1 (один) экземпляр контракта (договора) для Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, где на каждой странице контракта (договора) должна быть проставлена виза должностного лица Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

34. Представляемый на регистрацию контракт (договор) должен быть:

а) подписан главным распорядителем кредитов;

б) завизирован начальником финансовой службы главного распорядителя кредитов;

в) завизирован начальником юридической службы главного распорядителя кредитов;

г) скреплен печатью главного распорядителя кредитов;

д) согласован Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Контракты (договоры), заключенные по результатам тендера, рассматриваются в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики при представлении главным распорядителем кредитов протокола тендера.

35. В случае если контракт (договор) заключен между хозяйствующим субъектом и организацией, подведомственной главному распорядителю кредитов, контракт (договор) должен быть:

а) подписан руководителем подведомственной организации;

б) завизирован руководителем финансовой службы подведомственной организации;

в) завизирован руководителем финансовой службы главного распорядителя кредитов;

г) завизирован начальником юридической службы главного распорядителя кредитов;

д) на первом листе каждого экземпляра контракта (договора)
и на приложениях (спецификациях) должна быть виза и печать главного распорядителя кредитов;

е) согласован Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

На каждом экземпляре контракта (договора) должны быть проставлены подлинные оттиски печати сторон – участников контракта (договора). Если заключение контракта (договора) стало результатом переписки или обмена документацией по факсимильной связи, то на каждом экземпляре контракта (договора) должен быть проставлен подлинный оттиск печати главного распорядителя кредитов.

36. Контракты (договоры) подлежат экспертизе в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики:

а) на наличие лимита бюджетных средств для осуществления финансирования;

б) на правовое соответствие условий договора Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год».

37. Ответственность за представление контрактов (договоров)
на регистрацию и за получение заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в соответствии
с настоящим Механизмом, а также за правовое соответствие условий контракта (договора) законодательству Приднестровской Молдавской Республики возлагается на главных распорядителей кредитов.

38. Срок рассмотрения контракта (договора) и принятия решения
о возможности его регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В случае возникновения необходимости в представлении дополнительных документов либо в целях устранения в рабочем порядке обнаруженных специалистами Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики несоответствий представленного пакета документов нормам законодательства Приднестровской Молдавской Республики или устранения технических ошибок, срок рассмотрения возможности регистрации данного контракта (договора) может быть продлен, но не более чем на 3 (три) рабочих дня.

39. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики может отказать в регистрации контракта (договора) в случаях:

а) направления на регистрацию главным распорядителем кредитов несогласованного Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики контракта (договора), без положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка, о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве;

б) непредставления согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики расчетов сметных стоимостей и (или) расчетов формирования цены (калькуляций) на материалы (оборудование);

в) непредставления согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год);

г) представления контракта (договора) на регистрацию в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка
и о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве и согласованного Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики контракта (договора);

д) отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных средств
на финансирование контракта (договора);

е) если предоплата на финансирование контракта (договора) составляет более 25 (двадцати пяти) процентов от суммы на финансирование контракта (договора) и при этом отсутствует ходатайство Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о необходимости установления предварительной оплаты более 25 (двадцати пяти) процентов;

ж) если условия контракта (договора) не соответствуют Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» и настоящему Механизму.

Контракты (договоры), в регистрации которых отказано, возвращаются Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики органу, представившему их на регистрацию, с указанием причин отказа.

40. Изменение сумм заключенных контрактов (договоров) и сумм бюджетных обязательств, зафиксированных протоколом тендера по объектам, включенным в смету расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год:

а) в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев:

1)                включения дополнительных работ при наличии экономии по результатам проведенного тендера на выполнение первоначально запланированных объемов работ при соблюдении требований настоящего Механизма и надлежащем обосновании необходимости проведения дополнительных работ;

2)                выделения дополнительного объема финансирования по объекту при соблюдении требований настоящего Механизма;

б) в сторону уменьшения допускается в случаях:

1) связанных с уменьшением цены на используемые в процессе выполнения работ материалы и их количества, а также уменьшения объемов выполняемых работ;

2) возникновения в процессе исполнения контрактов (договоров) необходимости изменения видов и объемов работ (видов и объемов материалов) с обязательным приложением следующих документов:

а) акта замены видов и объемов работ согласно Приложению № 3
к настоящему Механизму;

б) откорректированных расчетов сметных стоимостей;

в) экспертного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о соответствии цен действующей конъюнктуре рынка и соответствии действующей методике ценообразования
в строительстве.

Предусмотренные настоящим пунктом изменения по контрактам (договорам), заключенным на основании тендера, оформляются дополнительным соглашением, подлежащим регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики при наличии положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка и о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве и согласования данного дополнительного соглашения Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

41. Изменения и дополнения, вносимые в контракты (договоры), прошедшие регистрацию, оформляются дополнительными соглашениями
и подлежат регистрации в порядке, установленном настоящим Механизмом.

42. При регистрации дополнительных соглашений к контрактам (договорам) им присваивается тот же регистрационный номер, что и контракту (договору) с указанием даты регистрации дополнительного соглашения.

43. Не подлежат регистрации и исполнению дополнительные соглашения к контрактам (договорам), которые увеличивают сумму контракта (договора) сверх максимального предела, установленного Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» для заключения контрактов (договоров) без проведения тендера, без представления протокола дополнительного заседания тендерной комиссии.

44. В случае представления в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики нескольких контрактов (договоров), заключенных между одними и теми же организациями (в том числе и в случае, когда один или несколько из этих контрактов (договоров) были ранее зарегистрированы
в текущем финансовом году) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) по одной и той же группе работ (услуг, товаров) и общая сумма
по этим контрактам (договорам) превышает максимальный предел, установленный Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год», рассмотрение таких контрактов (договоров) возможно только при представлении протокола тендера.

При возникновении необходимости увеличения поставок по уже заключенным контрактам (договорам) на сумму, превышающую максимальный предел, установленный настоящим Механизмом, по итогам проведенного тендера оформляется дополнительное соглашение либо контракт (договор), подлежащие регистрации в порядке, установленном настоящим Механизмом.

45. Запрещается заключение нескольких контрактов (договоров) между одними и теми же организациями по одной и той же группе товаров (работ, услуг) в случаях, когда сумма каждого из этих контрактов (договоров) меньше или равна 80 000 (восьмидесяти тысячам) рублей, а их общая сумма превышает этот предел.

46. При составлении дополнительного соглашения к контракту (договору), сумма которого меньше или равна максимальному пределу, установленному для контрактов (договоров), не подлежащих регистрации
в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики, увеличивающего сумму контракта (договора) сверх этого предела, данный контракт (договор) вместе с дополнительным соглашением необходимо представить в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для прохождения регистрации в соответствии с настоящим Механизмом.

По дополнительным соглашениям к таким контрактам (договорам) Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики выдает заключение в соответствии с настоящим Механизмом только на дополнительное соглашение на дату его заключения.

47. Срок действия заключаемых контрактов (договоров) устанавливается в пределах финансового года.

48. Продолжение строительства, реконструкции и капитального ремонта переходящих объектов осуществляется организацией, с которой заключен договор подряда в предыдущем году, без проведения тендера, с заключением нового контракта (договора) в пределах лимита выделенного финансирования.

Главный распорядитель кредита вправе отказаться от заключения договора с организацией, с которой заключен договор подряда в предыдущем году, и провести новый тендер в случае мотивированного отказа подрядной организации от дальнейшего выполнения работ либо по объективным причинам, не позволяющим продолжить выполнение работ указанной организацией.

В случае если контракт (договор) предусматривает исполнение обязательств сторонами в течение нескольких лет, на каждый финансовый год к нему составляется дополнительное соглашение о продлении срока действия с соответствующими приложениями (спецификациями), с указанием суммы планируемого выполнения контракта (договора) в текущем финансовом году (в случае отсутствия в основном контракте (договоре) суммы плановых обязательств бюджета).

49. Контракт (договор) вступает в силу со дня присвоения ему номера государственной регистрации, если в самом контракте (договоре) не установлен более поздний срок вступления его в силу.

50. Не зарегистрированные в установленном порядке контракты (договоры) считаются недействительными и оплате не подлежат.

51. Основанием для осуществления финансирования сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год является обоснованная письменная заявка главного распорядителя кредитов в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики с указанием утвержденного Приложением № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год» полного наименования объекта, указанием раздела, подраздела, статьи (подстатьи) бюджетной классификации, а также регистрационного номера контракта (договора) и даты его регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики (в случае финансирования контракта (договора), не подлежащего регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики, указываются реквизиты данного контракта (договора) и его сумма). Дополнительно в письме главные распорядители кредитов указывают обоснование финансирования предоплаты по условиям заключенного контракта (договора) либо задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар с приложением акта сверки.

52. В рамках исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики принимает на регистрацию контракты (договоры) и дополнительные соглашения к данным контрактам (договорам) в следующие сроки:

а) на выполнение работ по Программе капитальных вложений
– в срок до 1 октября 2020 года;

б) на выполнение работ по Программе капитального ремонта – в срок до 2 ноября 2020 года.

Сроки, установленные в подпунктах а), б) части первой настоящего пункта, в исключительных случаях могут быть продлены по решению Правительства Приднестровской Молдавской Республики на основании мотивированного ходатайства главного распорядителя бюджетных средств о продлении указанных сроков, согласованного Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, с объяснением причин, не позволивших направить на регистрацию контракт (договор) и дополнительные соглашения к данному контракту (договору) в сроки, установленные частью первой настоящего пункта, но не позднее чем до 20 декабря 2020 года.

Сроки, установленные в подпунктах а), б) части первой настоящего пункта, не распространяются на контракты (договоры) и дополнительные соглашения к контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательными актами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики в результате сложившейся экономии денежных средств в рамках реализации сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики.

53. Главный распорядитель кредитов в течение 1 (одного) рабочего дня после получения зарегистрированного контракта (договора) в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики копию экземпляра зарегистрированного контракта (договора).

54. Главный распорядитель кредитов представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
3 (три) экземпляра оригиналов акта выполненных работ по объектам, включенным в смету расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год.

55. В течение 3 (трех) рабочих дней Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики осуществляет проверку актов выполненных работ на предмет соответствия их сметам (калькуляциям), являющимся неотъемлемой частью контракта (договора), зарегистрированного в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики. По истечению указанного срока Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики возвращает главному распорядителю кредитов 2 (два) экземпляра оригиналов актов, проверенных и завизированных должностным лицом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

56. В случае представления актов выполненных работ без подписей сторон контракта (договора) и (или) не соответствующих расчетам сметных стоимостей, и (или) в отсутствие зарегистрированного в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики контракта (договора), указанные акты подлежат возврату главному распорядителю кредитов без исполнения.

О факте возврата акта (актов) без исполнения Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня письменно информирует Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики.

57. Не завизированные должностным лицом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики акты выполненных работ не подлежат оплате. В данном случае главные распорядители кредитов не вправе обращаться с заявкой в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для их финансирования.

58. Ответственность за соответствие объемов выполненных работ проектной, в том числе сметной документации, качество и соблюдение сроков выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, за целевое и обоснованное использование денежных средств по реализации сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год возлагается на главных распорядителей кредитов.

59. В случае возникновения дополнительных и (или) непредвиденных обстоятельств, а именно: изменений конструктивных (проектных) решений при выполнении работ по объекту; иных обстоятельств, связанных с изменением действующих нормативных правовых актов в области строительства, допускается замена (выполнение дополнительных видов и объемов работ), нормативных коэффициентов, в пределах суммы заключенного контракта (договора).

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики необходимо согласовать следующие документы:

а) акты замены видов и объемов работ согласно Приложению № 3
к настоящему Механизму;

б) дополнительные соглашения к основному контракту (договору) с приложением измененных расчетов сметных стоимостей.

Если замена (выполнение дополнительных видов и объемов работ) с учетом изменений действующих нормативных правовых актов в области строительства осуществлены на объекте, по которому ранее был проведен тендер, необходимо проведение дополнительного заседания тендерной комиссии с составлением протокола, который в обязательном порядке должен быть приложен к дополнительному соглашению.

60. При наличии в штате у главного распорядителя кредитов подразделения или специалиста c соответствующей квалификацией, имеющего профильное строительное образование и стаж работы в строительной отрасли не менее 3 (трех) лет, главный распорядитель кредитов назначает приказом должностное лицо, ответственное за осуществление технического надзора за ведением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по каждому объекту сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год.

При отсутствии подразделения или специалиста с соответствующей квалификацией, главный распорядитель кредитов обязан в пределах лимитов сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год заключить договор на осуществление технического надзора за ведением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ с организацией, имеющей специальное право (лицензию) на осуществление технического надзора.

Перечень организаций, обладающих лицензией на указанный вид деятельности, размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

61. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики осуществляет мониторинг строительства объектов
на предмет соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации и графикам выполнения работ, а также в случае необходимости организовывает и проводит производственные совещания о ходе выполнения работ
на указанных объектах.

Результаты мониторинга направляются в адрес главного распорядителя кредитов по мере проведения мониторинга, но не позднее последнего дня месяца проведённых мероприятий, с целью устранения допущенных нарушений.

62. Главным распорядителям кредитов ежемесячно, не позднее
10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, необходимо представлять в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики отчеты о ходе реализации программ по объектам, включенным в смету расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год.

63. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

64. Главные распорядители кредитов назначают приемочные комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов по следующим подстатьям экономической классификации расходов бюджета: (240 230) Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения; (240 240) Капитальные вложения в строительство административных зданий; (240 250) Капитальные вложения
в строительство коммунальных объектов согласно Приложению № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете
на 2020 год», с обязательным включением в состав приемочных комиссий представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. Организационно-техническое обеспечение работы приемочной комиссии и ответственность за ее работу возлагается на главного распорядителя кредитов, сдающего в эксплуатацию законченный строительством объект.

65. При передаче отремонтированных объектов, включенных в смету расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год, главным распорядителям кредитов необходимо включать в состав приемочных комиссий (комиссий по передаче) представителей Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Прием-передача оформляется актом приема-передачи, составленным
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Механизму.

66. Допускается в рамках реализации сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики, Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службе охраны Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики выполнять собственными силами без привлечения подрядных организаций следующие виды работ, не подлежащие лицензированию:

а) отделочные работы;

б) устройство полов;

в) устройство подвесных потолков;

г) выполнение текущего ремонта, не затрагивающего несущие конструкции зданий и сооружений;

д) установка бытовых кондиционеров;

е) визуальное обследование технического состояния зданий и сооружений;

ж) специальные бетонные работы:

1) прорезка деформационных швов, технологических борозд и обработка поверхности монолитных конструкций, не затрагивающих несущие конструкции зданий и сооружений;

2) цементация швов;

3) торкретирование и устройство набрызг-бетона;

з) установка малых архитектурных форм.

С целью выполнения собственными силами указанных в настоящем пункте работ, разрешить Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики, Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службе охраны Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики закупку материалов по статье экономической классификации 110 360 «Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения.

67. Ответственность за реализацию сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год возлагается на главных распорядителей кредитов.

68. Контроль за реализацией сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год возлагается на Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

 

Приложение№1

к Механизму исполнения

сметы расходов

Фонда капитальных вложений

Приднестровской Молдавской Республики

на 2020 год

 

 

МОДЕЛЬНАЯ ФОРМА КОНТРАКТА

(ДОГОВОРА) ПОДРЯДА

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                    СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного                                     Министерство

распорядителя кредитов                                   экономического развития ПМР

 

Ф.И.О. ______________________                            Ф.И.О. __________________

«______» __________ 2020 г.                          «______» __________ 2020 г.

 

КОНТРАКТ № __

г.____________                                                             «____» ____________ 2020 г.

(Полное наименование Заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность руководителя, Ф.И.О.) действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия), с одной стороны, и (полное наименование Подрядчика), в лице (должность руководителя, Ф.И.О.), действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Приложением № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

 

По настоящему контракту одна Сторона – «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой Стороны – «Заказчика» работы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта _________________________________________________________________

(наименование объекта)

(далее – Объект), расположенного по адресу: _____________________________

(адрес расположения объекта)

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ и сроки выполнения работ), определяются Сторонами настоящего контракта на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту и план-графику производства работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Контракт заключен на основании (Протокола тендерной комиссии
от (число, месяц, год) № ___; Приказа (Распоряжения) главного распорядителя кредитов от (число, месяц, год) № ___).

 

2. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты по контракту

 

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется
на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту.

2.2. Источник финансирования настоящего контракта – республиканский бюджет.

2.3. Общая сумма контракта устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту и составляет ______________________ рублей Приднестровской
(сумма прописью)

Молдавской Республики.

2.4. «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ
по настоящему контракту.

2.5. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения контракта на основании согласованных актов выполненных работ.

2.6. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных
в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами контракта.

2.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденными сметами, их стоимость определяется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

 

3. Порядок выполнения работ и срок действия контракта

 

3.1. Начало и окончание работ устанавливаются согласно план-графику выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

3.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.3. Контракт вступает в силу с момента регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

3.4. Окончание срока действия настоящего контракта определяется моментом надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 2020 года.

3.5. В случае если «Подрядчик» не сдаст «Заказчику» выполненные работы в срок, определенный контрактом и приложением к нему, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

 

4. Порядок сдачи объекта. Качество работ

 

4.1. По завершении работ по строительству в целом или по этапам «Подрядчик» обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненные работы после получения сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Заказчика», «Подрядчика», полномочного представителя организации, осуществляющей технический надзор (в случае отсутствия в штате «Заказчика» лица, уполномоченного на осуществление технического надзора), представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и других заинтересованных лиц.

При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссий
и ответственность за ее работу возлагается на «Заказчика», сдающего
в эксплуатацию законченный строительством объект.

4.3. При отсутствии замечаний у «Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности
к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» отчетной документации «Заказчику» для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта «Подрядчику» необходимо передать объект «Заказчику» по акту приема-передачи.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа «Заказчика»
от подписания акта приема-передачи выполненных работ «Подрядчик» обязан рассмотреть его и в пятидневный срок устранить выявленные недостатки.

4.5. При отказе от подписания акта приема-передачи «Заказчиком»
об этом делается отметка во всех экземплярах акта. Основания для отказа излагаются в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о готовности представить отчетную документацию для осуществления приема-передачи выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена.

4.7. Датой исполнения работ по настоящему контракту является дата подписания Сторонами акта приема-передачи выполнения работ. Дата исполнения работ по настоящему контракту не может быть позднее определенной в план-графике выполнения работ согласно Приложению № 2
к настоящему контракту.

4.8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные
в пределах гарантийного срока.

4.9. Гарантийный срок на выполненные работы определяется
на основании норм законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

4.10. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком»
за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, при условии, если он не докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

 

5. Права и обязанности Сторон

 

5.1. «Подрядчик» обязан:

а) приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации контракта;

б) выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, собственными силами (силами организации, привлеченной
на субподряде), своевременно, надлежащим образом и в соответствии
с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему контракту;

в) обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам;

г) обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

д) представить «Заказчику» копии сертификатов технических паспортов
и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделия, конструкций;

е) обеспечивать возможность осуществления «Заказчиком» контроля
и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов
и оборудования;

ж) беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

з) согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия
и документацию, предусмотренные условиями контракта;

и) своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и представлять ее «Заказчику», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ;

к) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления
о недостатках (дефектах), обнаруженных «Заказчиком» и выявленных
в процессе выполнения работ, безвозмездно их устранять по требованию «Заказчика»;

л) в письменном виде немедленно извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом;

н) обеспечить сохранность объекта, переданного по акту приема-передачи, на протяжении всего периода проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

5.2. «Подрядчик» вправе:

а) требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ
и подписания акта приема-передачи выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

б) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии
с подписанным актом приема-передачи выполненных (этапов) работ (при условии поступления денежных средств на счет «Заказчика»).

5.3. «Заказчик» обязан:

а) при заключении настоящего контракта представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

б) осуществлять технический надзор на объекте;

в) оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ
по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика»;

г) уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования контракта для согласования новых сроков
и других условий;

д) своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику»
о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств;

е) обеспечить своевременную приемку выполненных работ;

ж) своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии
с условиями настоящего контракта;

з) участвовать в приемке работ, а также участвовать в работе приемочной комиссии;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. «Заказчик» вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;

б) отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно
к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;

в) требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту;

г) требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

д) требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту;

е) в случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации;

ж) отказаться от исполнения настоящего контракта в любое время
до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Заказчика»
от исполнения контракта;

з) требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта;

и) запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию.

6. Ответственность Сторон

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. «Подрядчик» несет ответственность:

а) за качество выполненных работ;

б) за соблюдение: строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии
и инструкций по охране труда, за сохранность переданного ему по акту приема-передачи объекта Заказчика.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере не менее 0,05 (ноль целых пяти сотых) процентов от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от общей стоимости работ по настоящему контракту.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика»
от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

7. Действие непреодолимой силы

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по настоящему контракту.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего контракта, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
и не представляется возможным определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего контракта или его расторжения.

 

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением  (ненадлежащим исполнением) условий настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая ее, должна быть уведомлена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

8.2. В случае не достижения согласия или неполучения ответа
на претензию, все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи
с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики.

 

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания Сторонами контракта, согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской и регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.

9.2. В случае реорганизации «Подрядчика» «Заказчик» вправе потребовать досрочного прекращения контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненных работ.

9.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом, переходят к новому «Заказчику».

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или
по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики,
в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

9.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в письменном виде доводится до сведения «Подрядчика»
с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

9.7. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.6 настоящего контракта  считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления.

9.8. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта.

9.9. Информация о «Подрядчике», с которым контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

Неисполнение «Подрядчиком» обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не может являться основанием для принятия «Заказчиком» или «Подрядчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком «Подрядчике» не включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

9.10. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.11. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе не позднее чем
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется «Заказчику» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику».

Выполнение «Подрядчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе
от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.12. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе.

9.13. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта.

 

10. Заключительные положения

 

10.1. Все приложения к настоящему контракту являются его составной частью.

10.2. В части, не урегулированной настоящим контрактом, отношения Сторон регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Настоящий контракт составлен на русском языке
в 5-ти экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

10.4. Приложения:

а) Сметная документация (Приложение № 1);

б) График выполнения работ (Приложение № 2).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Заказчик»:                                              «Подрядчик»:

Реквизиты «Заказчика»                            Реквизиты «Подрядчика»

(наименование, полный адрес)                (наименование, полный адрес)

                                                                  ф/к ___________________________

                                                                  р/с ___________________________

р/с __________________                        КУБ __________________________

Лицо, уполномоченное                            Руководитель организации

на подпись контракта

___________________                            ______________________________

МП                                                            МП

 

Приложение № 1

к Модельной форме контракта (договора) подряда

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного                                                                  Министерство

распорядителя кредитов                                                                экономического развития ПМР

 

Ф.И.О. ______________________                                                 Ф.И.О. __________________

«______» __________ 2020 г.                                                        «______» __________ 2020 г.

 

Сумма по смете______ руб. ПМР

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

«Заказчик»______________________________________

«Подрядчик»____________________________________

СМЕТА №

Наименование работ __________________________________________

Наименование объекта _________________________________________

контракт от _____ №_______

 

Основание	Наименование работ	Ед. изм	С-ть ед. изм.		Общая стоимость
			всего	экс. мех	всего	Экс. Мех.
		Кол-во	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7

 

СОСТАВИЛ:_______________________

ПРОВЕРИЛ:________________________

МП

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА

№ п/п	Наименование сметы	Сумма сметы	Примечание
	ИТОГО по сметам:

СОСТАВИЛ:_______________________

ПРОВЕРИЛ:________________________

МП

 

Приложение № 2

к Модельной форме контракта (договора) подряда

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного

распорядителя кредитов

 

Ф.И.О. ______________________

«______» __________ 2020 г.

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

 

Наименование объекта	Виды работ	Заказчик	Подрядчик	Срок выполнения работ		Стоимость работ
				Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6	7

 

 

Приложение № 2

к Механизму исполнения

сметы расходов

Приднестровской Молдавской Республики Фонда капитальных вложений на 2020 год

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

_____________________________

(Заказчик — главный распорядитель кредитов)

«____» ____________ 20 ___ г.

АКТ

приемочной комиссии о приемке законченного

капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию

от «   » _______ 20___ г.                                                     ___________________________

(наименование объекта )

 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ:

в составе:

Председатель комиссии_____________________________________________________________________

(Представитель заказчика – фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

 

 

Членов комиссии:

а) __________________________________________________________________________________________;

(Представители подрядной организации – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

б) __________________________________________________________________________________________;

(Представители организации Балансодержателя – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

 

в) ___________________________________________________________________________________________

(Представители привлеченных организаций – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

 

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект

_____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

1. Капитальный ремонт выполнен подрядной организацией______________________________                                                                                                                                    (наименование организации)

_____________________________________________________________________________________________

 

Выполнившей работы ______________________________________________________________________

(вид работ)

 

Приемочной комиссии представлена документация:

а) ___________________________________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________________________________

в) ___________________________________________________________________________________________

г) ___________________________________________________________________________________________

 

1. Работы выполнены в сроки:

Начало работ _________ 20_____ г.                                                    Окончание работ_________ 20_____ г.

 

1. Сметная стоимость работ согласно утвержденной сметной документации:

__________________________________________________________________________________   руб. ПМР

Фактические затраты согласно актам выполненных работ _______________________    руб. ПМР

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявляемый к приемке законченный капитальным ремонтом объект                             _____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Установить общую оценку качества выполненных работ __________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

 

Подрядная организация в течение _____________ гарантирует качество, выполненных работ

(лет)

и за свой счет устраняет допущенные дефекты и недостатки, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта

 

 

Председатель комиссии:                                                                                   ____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

Члены комиссии:                                                                                                     _____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)