Об утверждении Механизма исполнения

сметы расходов Фонда капитальных вложений

Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьями 14, 15, 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI
«О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 18-52) в действующей редакции, Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Утвердить:

а) Механизм исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год по реализации Программы капитальных вложений (за исключением приобретения производственного оборудования и предметов для государственных предприятий (240 110), приобретения непроизводственного оборудования
и предметов длительного пользования для государственных учреждений (20120), приобретения жилья для инвалидов войны – защитников Приднестровья на территории Приднестровской Молдавской Республики), Программы капитального ремонта, Программы по укреплению противопаводковых дамб в республике согласно Приложению № 1
к настоящему Постановлению;

б) Положение о порядке приобретения жилья для инвалидов войны –защитников Приднестровья на территории Приднестровской Молдавской Республики за счет средств, предусмотренных сметой расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Установить, что исполнение сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год по реализации Программы капитальных вложений в части приобретения производственного оборудования и предметов для государственных предприятий (240 110), приобретения непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений (20120), Программы развития материально-технической базы, Программы капитальных вложений налоговых органов, Программы развития системы «Безопасный город», Программы исполнения наказов избирателей осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики – министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 12 марта 2019 года № 80

 

 

 

МЕХАНИЗМ

исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений

Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год

 

1. Контракты (договоры) главных распорядителей кредитов о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг на сумму, превышающую
40 000 (сорок тысяч) рублей, по определенной группе товаров (работ и услуг) подлежат регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

2. Выявление на конкурсной основе поставщика (подрядчика)
на выполнение работ, закупку товаров (оказание услуг) по объектам сметы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
на 2019 год на сумму, превышающую сумму, установленную Законом Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI «О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 18-52) (далее – Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете
на 2019 год»), проводится на основании тендеров.

3. Тендер проводится коллегиально на открытом заседании тендерной комиссии путем рассмотрения и оценки коммерческих предложений, представленных хозяйствующими субъектами, и последующего определения победителя.

4. Персональный состав тендерной комиссии в количестве не менее
7 (семи) человек, включая председателя тендерной комиссии (в ранге не ниже заместителя руководителя министерства (ведомства), заместителя главы государственной администрации города (района)), секретариата тендерной комиссии и представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, утверждается приказом (распоряжением) главного распорядителя кредитов.

5. За 10 (десять) рабочих дней до подачи объявления о проведении тендера главный распорядитель кредитов представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики  следующие документы:

а) копии дефектных актов, утвержденные главным распорядителем кредитов;

б) копии актуализированных и утвержденных главным распорядителем кредитов расчетов сметных стоимостей на выполнение работ по заявленному  объекту на суммы, не превышающие лимит, утвержденный сметой расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
на 2019 год (Приложение № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год»), если они не были представлены при формировании сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, не были изменены и соответствуют лимиту, утвержденному сметой расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год (Приложение № 9
к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год»).

6. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку расчетов сметных стоимостей на предмет их соответствия дефектным ведомостям
по видам и объемам работ и на предмет соответствия лимитам, утвержденным Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» и выдает заключение о возможности проведения тендера с указанием кандидатуры полномочного представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, включаемой в состав тендерной комиссии.

7. При отсутствии положительного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики проведение тендера не допускается.

8. После получения заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня допускается внесение изменений и корректировок в предмет тендера при условии их письменного согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

9. В течение 3 (трех) рабочих дней  после получения положительного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о возможности проведения тендера главный распорядитель кредитов принимает решение о проведении тендера.

Секретариат тендерной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней
до даты проведения тендера приглашает хозяйствующие субъекты к участию
в тендере путем открытой публикации объявления о его проведении
в средствах массовой информации или на официальном сайте главного распорядителя кредита.

10. Наряду с размещением объявления о проведении тендера главный распорядитель кредитов вправе направить приглашение принять участие
в тендере не менее чем 3 (трем) организациям, способным выполнить работы, являющиеся предметом тендера.

11. В объявлении о проведении тендера должна быть отражена следующая информация:

а) об организаторе тендера, включающем полнее наименование главного распорядителя кредитов,  проводящего тендер;

б) о предмете тендера, включающем полное наименование объекта,
по которому проводится тендер (в строгом соответствии с наименованием, указанным в Приложении № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год»);

в) о сроке, в течение которого принимаются коммерческие предложения  (с учетом окончания приема документов до начала заседания тендерной комиссии);

г) адрес, куда подаются коммерческие предложения;

д) телефон, факс секретариата тендера;

е) дата и адрес заседания  тендерной комиссии;

ж) информация об основном содержании коммерческого предложения,
в том числе:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного представителя;

2) краткие технические характеристики предмета тендера;

3) особые условия, предъявляемые заказчиком к выполнению работ (поставке товаров, оказанию услуг) (в том числе допустимость или недопустимость применения материалов, получаемых при разборке, использование материалов заказчика и тому подобное);

4) о наличии сертификата соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

5) условия и срок поставки предмета тендера;

6) возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа);

7) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств.

12. В течение срока, указанного в объявлении, секретариат тендерной комиссии принимает коммерческие предложения, дает устные консультации
по их составлению и другим интересующим вопросам. Предложения, представленные по истечению установленного срока, не должны рассматриваться.

Секретариат осуществляет аналитическую обработку всей информации, представленной в соотвествии с подпунктом «а» пункта 14 настоящего Механизма с занесением результатов в общую сводную таблицу и при наличии не менее двух коммерческих предложений, оповещает председателя тендерной комиссии о готовности тендерной документации к рассмотрению на заседании комиссии.

13. К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты:

1) в форме юридического лица;

2) имеющие лицензии соответствующего уровня согласно требованиям СНиП ПМР 31-21-2017 «Здания и сооружения классификация» на вид деятельности, являющейся предметом тендера, либо аккредитацию в случае, если такая деятельность подлежит лицензированию (аккредитации)
в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

3) не находящиеся на момент проведения тендера в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

14. Для участия в тендере на выполнение работ (оказание услуг)
и закупку материалов претендент должен представить заявку
с прилагающимися к ней документами:

а) в открытом виде:

1) копия свидетельства о регистрации юридического лица и выписка
из государственного реестра юридических лиц;

2) копия лицензии соответствующего уровня согласно СНиП ПМР
31-21-2017 «Здания и сооружения классификация» (аккредитации) на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию (аккредитации) в соответствии
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

3) справка о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

4) данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

5) сертификаты соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности, протоколы испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданные в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и иные документы страны поставщика при импорте товаров;

б) в закрытом виде:

1) коммерческое предложение (не более одного на выполнение одного вида работ);

2) гарантийные обязательства;

3) расчет сметной стоимости (не более одного для одного коммерческого предложения);

4) график выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров).

Претенденту должно быть отказано в участии в тендере, если он
не представил в заданные сроки в полном объеме документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта, и (или) представил недостоверную информацию, содержащуюся в указанных документах.

15. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере  подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной такой заявки, а также если в ходе проведения тендера с участием двух претендентов после вскрытия конвертов один из них уведомляет об отзыве поданной заявки или о невозможности поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), тендер признается несостоявшимся. В таком случае главный распорядитель кредитов переносит дату проведения тендера не менее чем на 5 (пять) дней. Если после повторно объявленного тендера повторно не поступило ни одного коммерческого предложения или поступило лишь одно коммерческое предложение, главный распорядитель кредитов принимает решение
о заключении договора без проведения тендера на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) путем издания соответствующего приказа (распоряжения).

16. В день, во время и в месте, которые указаны в объявлении
о проведении тендера, непосредственно до момента вскрытия конвертов председатель тендерной комиссии обязан публично объявить присутствующим участникам о возможности изменения или отзыва поданных заявок. При этом  председатель тендерной комиссии обязан в присутствии всех участников тендера, подавших заявки, вскрыть конверты и огласить сведения,  находящихся в этих конвертах.

17. После вскрытия всех конвертов и оглашения коммерческих предложений председатель тендерной комиссии вправе вынести на голосование вопрос о необходимости предоставления участникам тендера права
на снижение цены от первоначально заявленной в коммерческом предложении. Снижение цены более чем на 15 (пятнадцать) процентов от первоначально заявленной в коммерческом предложении не допускается.

Требования по ограничению снижения цены от первоначально заявленной в коммерческом предложении более чем на 15 (пятнадцать) процентов не распространяются на проведение тендеров на закупку оборудования и материалов.

18. По результатам голосования тендерная комиссия принимает решение о предоставлении  каждому участнику тендера права не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии,  направить окончательное коммерческое предложение с учетом снижения цены в пределах, обозначенных в пункте 17 настоящего Механизма,
с представлением новых коммерческих предложений и расчетов сметных стоимостей согласно сниженной цене, с учетом соответствия представленных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

Недопустимо снижение цены на материалы, которое в дальнейшем может повлечь снижение качества выполненных работ.

Председатель тендерной комиссии в случае поступления новых коммерческих предложений в присутствии всех участников тендера озвучивает их с занесением окончательных сумм в сводную таблицу, которая  подписывается на заседании тендерной комиссии всеми участниками тендера.  Подписанная сводная таблица с указанием сумм всех коммерческих предложений прикладывается к протоколу тендера.

19. В процессе рассмотрения коммерческих предложений тендерная комиссия определят претендента, заявившего наиболее выгодные условия
на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг). При этом при равных предложениях, поданных участниками тендера, основным критерием
по определению претендента, представившего коммерческое предложение
на наиболее выгодных для государства условиях, является наиболее низкая стоимость поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по заявленным видам работ. При этом при определении претендента, заявившего наиболее выгодные условия на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) тендерная комиссия может учитывать дополнительно полученную информацию о технических, организационных и иных возможностях участников, а также их деловую репутацию.

Основными критериями оценки деловой репутации выступают:

а) финансово-экономическое состояние претендента;

б) качество и цена товаров (работ, услуг) (качество, соответствие цены качеству, сертификация, участие в выставках, ярмарках);

в) маркетинговая ориентированность (период деятельности на рынке, уровень информативности о деятельности, известность и положительный имидж на рынке);

г) ответственность во взаимоотношениях с партнерами и в отношении потребителей;

д) социальная ответственность.

Для оценки деловой репутации тендерная комиссия имеет право запросить необходимую информацию у участников тендера.

20. После определения претендента, представившего наиболее выгодные условия на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) по объекту, тендерная комиссия в срок не более 2 (двух) рабочих дней организует проверку представленных расчетов сметных стоимостей претендента, заявившего наиболее выгодные условия, на предмет их соответствия дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

21. По результатам рассмотрения коммерческих предложений и проверки представленных на тендер сметных расчетов тендерная комиссия определяет претендента, представившего коммерческое предложение на наиболее выгодных для государства условиях (потенциального победителя тендера), путем проведения открытого голосования Потенциальный победитель тендера определяется большинством голосов от общего количества присутствующих членов тендерной комиссии. При равном количестве голосов председатель имеет решающий голос и подает его последним. Если в ходе голосования члены тендерной комиссии высказывают особые мнения, они закрепляются
в протоколе.

22. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня определения потенциального победителя тендера главный распорядитель кредитов  направляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики проверенную документацию потенциального победителя тендера с приложением:

а) графика выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров);

б) полных характеристик товаров (работ, услуг) (наименование товара, страна и фирма – производитель, качественные и технические характеристики
в соответствии с ГОСТами, ОСТами, ТУ);

в) расчета формирования цены либо калькуляции, составленных
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики о ценах и в соответствии с нормами, установленными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики;

г) сертификатов соответствия, в случае если предметом тендера является приобретение (поставка) товаров, подлежащих обязательной сертификации
в соответствии с Номенклатурой продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области сертификации. Исключение составляют закупки товаров, производимых за пределами Приднестровской Молдавской Республики.
В данном случае предмет тендера должен содержать условие обязательного представления поставщиком сертификата соответствия одновременно
с поставкой товара.

23. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 7 (семи) рабочих дней после получения документов от главного распорядителя кредитов:

а) проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия действующей методике ценообразования в строительстве
и соответствия уровня цен на материалы с выдачей заключения о соответствии цен действующей конъюнктуре рынка и соответствии действующей методике ценообразования в строительстве;

б) согласовывает сметы потенциального победителя тендера.

24. В процессе проведения экспертизы возможно в рабочем порядке устранение ошибок (недочетов), выявленных в представленных расчетах сметной стоимости.

25. Выявление в процессе экспертизы  неустранимых ошибок, повлекших за собой увеличение сметной стоимости от первоначально заявленной, ведет
к отстранению потенциального победителя тендера от участия в тендере.

26. В случае, указанном в пункте 25 настоящего Механизма, тендерная комиссия выбирает из остальных участников тендера нового претендента, представившего коммерческое предложение на наиболее выгодных для государства условиях (потенциального победителя тендера) и проводит процедуру согласования расчетов сметных стоимостей в порядке, установленном пунктами 20-25 настоящего Механизма.

27. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения положительного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики тендерная комиссия принимает решение о признании  потенциального победителя тендера победителем тендера, о чем составляется соответствующий протокол, который имеет следующую структуру:

а) содержательная часть, в которой должны быть отражены:

1) состав тендерной комиссии (в этом разделе указывается перечень присутствующих на заседании тендерной комиссии);

2) повестка заседания тендерной комиссии (здесь указываются предмет тендера и необходимый его объем);

3) слушали (в этом разделе указываются информация, которую секретариат довел до сведения председателя и членов тендерной комиссии,
в том числе ссылка на объявление в средствах массовой информации (название газеты, дата выпуска и номер) о проведении тендера, сведения о количестве участников, представивших коммерческие предложения. Подписанная уполномоченным лицом сводная таблица всех представленных коммерческих предложений прикладывается к протоколу;

4) выступили (здесь возможно краткое тезисное изложение выступлений (особых мнений) председателя и активных членов заседания тендерной комиссии);

б) постановляющая часть, в которой в обязательном порядке должны быть отражены:

1) победитель тендера, а также условия, на которых должен заключаться контракт (договор), в том числе:

а) стороны контракта (договора), определенные тендерной комиссией;

б) полное наименование, технические характеристики и объем предмета  контракта (договора) (тендера);

в) условия поставки (выполнения, оказания) предмета контракта (договора);

г) условия и сроки оплаты предмета контракта  (договора);

д) цена за единицу предмета договора (контракта), определенная
в соответствии с условиями поставки и оплаты;

е) сумма бюджетных обязательств, возникающих при заключении контракта  (договора).

28. Протокол подписывается председателем, членами тендерной комиссии и служит основанием для заключения контракта (договора), составленного согласно форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Механизму.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания протокола тендерной комиссии его копии выдаются сторонам для заключения контракта (договора).

29. Внесение изменений в протокол тендера после его проведения
не допускается.

30. Сумма аванса выше 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости  контракта (договора) возможна в исключительных случаях при необходимости закупки специализированного оборудования и комплектующих не местного производства при наличии дополнительного обоснования главного распорядителя кредитов о необходимости установления предварительной оплаты более 25 (двадцати пяти) процентов.

Аванс на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов, должен быть подтвержден копиями заключенного контракта (договора) ((контрактов) (договоров)) с поставщиком на закупку оборудования и комплектующих выше указанной суммы и положительным заключением Министерства экономического  развития Приднестровской Молдавской Республики.

В случае принятия положительного решения по вопросу установления аванса в сумме, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от стоимости контракта (договора), регистрация контракта (договора) Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики осуществляется
на основании ходатайства Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

31. Главные распорядители кредитов в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения контрактов (договоров) с генеральными подрядчиками (подрядчиками) по объектам должны направлять их в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для согласования с приложением к ним:

а) по объектам проведения тендера, на которых не требуется:

1) полной характеристики товаров (работ, услуг) (наименование товара, страна и фирма-производитель, качественные и технические характеристики
в соответствии с ГОСТами, ОСТами, ТУ);

2) смет и графиков производства работ, являющихся неотъемлемой частью договора;

3) расчета формирования цены либо калькуляции, составленных
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики о ценах и в соответствии с нормами, установленными стандартами бухгалтерского учета, действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики;

4) сертификата соответствия, в случае если предметом договора является приобретение (поставка) товаров, подлежащих обязательной сертификации
в соответствии с Номенклатурой продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области сертификации. Исключение составляют договоры о закупках товаров, производимых за пределами Приднестровской Молдавской Республики. В данном случае договор должен содержать условие обязательного представления поставщиком сертификата соответствия одновременно с поставкой товара. Ответственность за наличие сертификата соответствия возлагается на главных распорядителей кредитов;

5) внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных
в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год);

б) для объектов, по которым был проведен тендер:

1) смет и графиков производства работ, согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
и являющихся неотъемлемой частью контракта (договора);

2) протокола заседания тендерной комиссии;

3) внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных
в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год).

Невыполнение одного из требований, указанных в настоящем пункте, дает Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики право возврата контракта (договора) без согласования и выдачи соответствующего заключения.

32. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики после получения  контрактов (договоров) от главного распорядителя кредитов, указанных в:

а) подпункте «а» части первой пункта 31 настоящего Механизма
в течение 7 (семи) рабочих дней:

1) проводит экспертизу контрактов (договоров) и применяемых расценок на предмет соответствия действующей методике ценообразования
в строительстве и экспертизу соответствия уровня цен на материалы с выдачей заключения о соответствии цен действующей конъюнктуре рынка
и соответствии действующей методике ценообразования в строительстве;

2) согласовывает контракты (договоры) и внутрипостроечные титульные списки (для объектов, включенных в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год);

б) подпункте «б» части первой пункта 31 настоящего Механизма
в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает контракты (договоры)
и внутрипостроечные титульные списки (для объектов, включенных
в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год).

33. Главные распорядители  кредитов после получения контракта (договора) с приложением сметных стоимостей (калькуляций), дополнительных соглашений к контрактам (договорам), согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, в течение 7 (семи) рабочих дней направляют контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров), дополнительные соглашения к контрактам (договорам) в рамках сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для их регистрации.

34. На регистрацию в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики контракты (договоры) направляются
с сопроводительным документом за подписью главного распорядителя кредитов. В случае если контракт (договор) заключен между хозяйствующим субъектом и организацией, подведомственной главному распорядителю кредитов, договор также направляется с сопроводительным документом
за подписью главного распорядителя кредитов в количестве, равном количеству сторон контракта (договора). Кроме этого, представляется дополнительно
1 (один) экземпляр контракта (договора) для Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, где на каждой странице конракта (договора) должна быть проставлена виза уполномоченных должностных лиц Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики:

а) проводившего проверку соответствия уровня цен действующей конъюнктуре рынка;

б) отвечающего за сопровождение контракта (договора).

35. Представляемый на регистрацию контракт (договор) должен быть:

а) подписан главным распорядителем кредитов;

б) завизирован начальником финансовой службы главного распорядителя кредитов;

в) завизирован начальником юридической службы главного распорядителя кредитов;

г) скреплен печатью главного распорядителя кредитов;

д) согласован Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Контракты (договоры) бюджетных организаций, заключенные
по результатам тендера, рассматриваются в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики только при представлении главным распорядителем кредитов протокола ведомственного тендера с обязательным приложением к нему подписанной сводной таблицы коммерческих предложений, а в случаях, если тендер не состоялся, к контракту (договору) прикладывается дополнительно копия приказа (распоряжения) главного распорядителя кредитов о заключении такого контракта (договора).

36. В случае если контракт (договор) заключен между хозяйствующим субъектом и организацией, подведомственной главному распорядителю кредитов, контракт (договор) должен быть:

а) подписан руководителем подведомственной организации;

б) завизирован руководителем финансовой службы подведомственной организации;

в) завизирован руководителем финансовой службы главного распорядителя кредитов;

г) завизирован начальником юридической службы главного распорядителя кредитов;

д) на первом листе каждого экземпляра контракта (договора)
и на приложениях (спецификациях) должна быть виза и печать главного распорядителя кредитов;

е) согласован Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

На каждом экземпляре контракта (договора) должны быть проставлены мокрые печати сторон – участников контракта (договора). Если заключение  контракта (договора) стало результатом переписки или обмена документацией по факсимильной связи, то на каждом экземпляре контракта (договора) должна быть проставлена мокрая печать главного распорядителя кредитов.

37. Контракты (договоры) подлежат экспертизе в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики:

а) на наличие лимита бюджетных средств для осуществления финансирования;

б) на правовое соответствие условий договора Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» и настоящему Механизму.

38. Ответственность за представление контрактов (договоров)
на регистрацию и за получение заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в соответствии
с настоящим Механизмом, а также за правовое соответствие условий  контракта (договора) законодательству Приднестровской Молдавской Республики возлагается на главных распорядителей кредитов.

39. Срок рассмотрения контракта (договора) и принятия решения
о возможности его регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В случае возникновения необходимости в представлении дополнительных документов либо в целях устранения в рабочем порядке обнаруженных специалистами Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики несоответствий представленного пакета документов нормам действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики или устранения технических ошибок срок рассмотрения возможности регистрации данного контракта (договора) может быть продлен, но не более чем на 3 (три) рабочих дня.

40. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики может отказать в регистрации контракта (договора) в случаях:

а) направления контракта (договора) на регистрацию главным распорядителем кредитов без положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка и о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве;

б) непредставления согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики расчетов сметных стоимостей (калькуляций);

в) непредставления согласованных Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики внутрипостроечных титульных списков (для объектов, включенных в Программу капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год);

г) представления контракта (договора) на регистрацию в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка
и о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве и согласованного Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики контракта (договора);

д) отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных средств
на финансирование контракта (договора);

е) если предоплата на финансирование контракта (договора) составляет более 25 (двадцати пяти) процентов от суммы на финансирование контракта (договора) и при этом отсутствует ходатайство Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о необходимости установления предварительной оплаты более 25 (двадцати пяти) процентов;

ж) если условия контракта (договора) не соответствуют Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» и настоящему Механизму.

Контракты (договоры), в регистрации которых отказано, возвращаются Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики органу, представившему их на регистрацию, с указанием причин отказа.

41. Изменение сумм заключенных контрактов (договоров) и сумм бюджетных обязательств, зафиксированных протоколом ведомственного тендера по объектам, включенным в рамках исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год:

а) в сторону увеличения не допускается, за исключением включения дополнительных работ при наличии экономии по результатам проведенного тендера на выполнение первоначально запланированных объемов работ при соблюдении требований настоящего Механизма;

б) в сторону уменьшения допускается в случаях:

1) связанных с уменьшением цены на используемые в процессе выполнения работ материалы и их количества, а также уменьшения объемов выполняемых работ;

2) возникновения в процессе исполнения контрактов (договоров) необходимости изменения видов и объемов работ (видов и объемов материалов) с обязательным приложением следующих документов:

а) акта замены видов и объемов работ согласно Приложению № 3
к настоящему Механизму;

б) откорректированных расчетов сметных стоимостей;

в) экспертного заключения Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики о соответствии цен действующей конъюнктуре рынка и соответствии действующей методике ценообразования
в строительстве.

Предусмотренные настоящим пунктом изменения по контрактам (договорам), заключенным на основании тендера, оформляются дополнительным соглашением, подлежащим регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики при наличии положительного заключения о соответствии уровня цен действующей конъюнктуре рынка и о соответствии применяемых расценок действующей методике ценообразования в строительстве и согласования данного дополнительного соглашения Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

42. Изменения и дополнения, вносимые в контракты (договоры), прошедшие регистрацию, оформляются дополнительными соглашениями
и подлежат регистрации в порядке, установленном настоящим Механизмом.

43. При регистрации дополнительных соглашений к контрактам (договорам) им присваивается тот же регистрационный номер, что и контракту (договору) с указанием даты регистрации дополнительного соглашения.

44. Не подлежат регистрации и исполнению дополнительные соглашения к контрактам (договорам), которые увеличивают сумму контракта (договора) сверх максимального предела, установленного пунктом 3 статьи 46-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете
на 2019 год» для заключения контрактов (договоров) без проведения тендера без представления протокола дополнительного заседания тендерной комиссии.

45. В случае представления в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики нескольких контрактов (договоров), заключенных между одними и теми же организациями (в том числе и в случае, когда один или несколько из этих контрактов (договоров) были ранее зарегистрированы
в текущем финансовом году) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) по одной и той же группе работ (услуг, товаров) и общая сумма
по этим контрактам (договорам) превышает максимальный предел, установленный пунктом 3 статьи 46-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год», рассмотрение таких контрактов (договоров) возможно только при представлении протокола тендера.

При возникновении необходимости увеличения поставок по уже заключенным контрактам (договорам) на сумму, превышающую максимальный предел, установленный настоящим Механизмом, по итогам проведенного тендера оформляется дополнительное соглашение либо контракт (договор), подлежащие регистрации в порядке, установленном настоящим Механизмом.

46. Запрещается заключение нескольких контрактов (договоров) между одними и теми же организациями по одной и той же группе товаров (работ, услуг) в случаях, когда сумма каждого из этих договоров меньше или равна
40 000 (сорока тысячам) рублей, а их общая сумма превышает этот предел.

47. При составлении дополнительного соглашения к контракту (договору), сумма которого меньше или равна максимальному пределу, установленному для контрактов (договоров), не подлежащих регистрации
в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики, увеличивающего сумму контракта (договора) сверх этого предела, данный контракт (договор) вместе с дополнительным соглашением необходимо представить в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для прохождения регистрации в соответствии с настоящим Механизмом.

По дополнительным соглашениям к таким контрактам (договорам) Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики выдает заключение в соответствии с настоящим Механизмом только на дополнительное соглашение на дату его заключения.

48. Срок действия заключаемых контрактов (договоров) устанавливается в пределах финансового года.

49 Продолжение строительства, реконструкции  и капитального ремонта объектов в составе сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год, являющихся
в соответствии с графиком выполнения работ переходящими, осуществляется организацией, с которой заключен договор подряда в предыдущем году, без проведения тендера.

В случае если контракт (договор) предусматривает исполнение обязательств сторонами в течение нескольких лет, на каждый финансовый год
к нему составляется дополнительное соглашение о продлении срока действия
с соответствующими приложениями (спецификациями), с указанием суммы планируемого выполнения контракта (договора) в текущем финансовом году
(в случае отсутствия в основном контракте (договоре) суммы плановых обязательств бюджета).

50. Контракт (договор) вступает в силу со дня присвоения ему номера государственной регистрации, если в самом контракте (договоре) не установлен более поздний срок вступления его в силу.

51. Не зарегистрированные в установленном порядке контракты (договоры) считаются недействительными и оплате не подлежат.

52. Основанием для осуществления финансирования сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
на 2019 год является обоснованная письменная заявка главного распорядителя кредитов в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики с указанием утвержденного Приложением № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» полного наименования объекта, указанием раздела, подраздела, статьи (подстатьи) бюджетной классификации, а также регистрационного номера контракта (договора) и даты его регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики (в случае финансирования контракта (договора),
не подлежащего регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики, указываются реквизиты данного контракта (договора) и его сумма). Дополнительно в письме главные распорядители кредитов указывают обоснование финансирования предоплаты по условиям заключенного контракта (договора) либо задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар с приложением акта сверки.

53. В рамках исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики принимает на регистрацию контракты (договоры) и дополнительные соглашения к данным контрактам (договорам) в следующие сроки:

а) на выполнение работ по Программе капитальных вложений
и Программе по укреплению противопаводковых дамб в республике – в срок
до 1 октября 2019 года;

б) на выполнение работ по Программе капитального ремонта – в срок
до 1 ноября 2019 года.

54. Главный распорядитель кредитов  в течение 1 (одного) рабочего дня после получения зарегистрированного контракта (договора) в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики официально представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики  копию экземпляра зарегистрированного контракта (договора).

55. Главный распорядитель кредитов представляет в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
3 (три) экземпляра оригиналов акта выполненных работ по объектам, включенным в смету расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, для проверки его на предмет соответствия видам и объемам работ согласованным сметным стоимостям, являющих приложением к контракту (договору).

56. В течение 5 (пяти) рабочих дней Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики осуществляет проверку актов выполненных работ на предмет соответствия их сметам (калькуляции), являющимся неотъемлемой частью контракта (договора). По истечению указанного срока Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики возвращает главному распорядителю кредитов
2 (два) экземпляра оригиналов актов, проверенных и заверенных подписью  должностного лица Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

57. В случае представления актов выполненных работ без подписей сторон контракта (договора) и (или) не соответствующих расчетам сметных стоимостей Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики оставляет за собой право их возврата без рассмотрения.

О факте возврата акта (актов) без рассмотрения Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня письменно информирует Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики.

58. Не согласованные Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики акты выполненных работ
не подлежат оплате. В данном случае главные распорядители кредитов
не вправе обращаться с заявкой в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для их финансирования.

59. Ответственность за соответствие объемов выполненных работ проектно-сметной документации, качество и соблюдение сроков выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, за целевое
и обоснованное использование денежных средств по реализации сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год возлагается на главных распорядителей кредитов.

60. В случае возникновения дополнительных непредвиденных обстоятельств (изменений конструктивных (проектных) решений при выполнении работ по объекту) допускается замена (выполнение дополнительных видов и объемов работ) в пределах суммы заключенного контракта (договора) при условии согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики следующих документов:

а) актов замены видов и объемов работ согласно Приложению № 3
к настоящему Механизму;

б) дополнительного соглашения к основному контракту (договору)
с приложением исправленных расчетов сметных стоимостей.

Если замена (выполнение дополнительных видов и объемов работ) выполнена на объекте, по которому ранее был проведен тендер, необходимо проведение дополнительного заседания тендерной комиссии с составлением протокола заседания тендерной комиссии, который в обязательном порядке должен быть приложен к дополнительному соглашению.

61. При отсутствии в штате у главного распорядителя кредитов специалиста, имеющего профильное строительное образование, главный  распорядитель кредитов вправе в пределах лимитов, выделенных сметой расхода Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год заключить договор на осуществление технического надзора с организацией, имеющей специальное право (лицензию)
на осуществление технического надзора по следующим подстатьям экономической классификации расходов бюджета: (240 230) капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения;
(240 240) Капитальные вложения в строительство объектов административного назначения; (240 250) Капитальные вложения в строительство коммунальных объектов; (240 330) Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения» согласно Приложению № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год».

62. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики осуществляет мониторинг строительства объектов
на предмет соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации и графикам выполнения работ, а также в случае необходимости организовывает и проводит производственные совещания о ходе выполнения работ
на указанных объектах.

63. Главным распорядителям кредитов ежемесячно, не позднее
10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, необходимо представлять в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики отчеты о ходе реализации программ по объектам, включенным в смету расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год.

64. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

65. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики назначает приемочные комиссии по приемке и вводу
в эксплуатацию законченных строительством объектов по следующим подстатьям экономической классификации расходов бюджета: (240 230) Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения; (240 240) Капитальные вложения в строительство объектов административного назначения; (240 250) Капитальные вложения
в строительство коммунальных объектов согласно Приложению № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете
на 2019 год». При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссий и ответственность за ее работу возлагается на главного распорядителя кредитов, сдающего в эксплуатацию законченный строительством объект.

66. При передаче отремонтированных объектов, включенных в смету расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, главным распорядителям кредитов необходимо включать в состав приемочных комиссий (комиссий по передаче) представителей Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

Прием-передача оформляется актом приема-передачи, составленным
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Механизму.

67. Ответственность за реализацию сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год возлагается
на главных распорядителей кредитов.

68. Контроль за реализацией сметы расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год возлагается
на Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 12 марта 2019 года № 80

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приобретения жилья

для инвалидов войны – защитников Приднестровья

на территории Приднестровской Молдавской Республики

за счет средств, предусмотренных сметой расходов

Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики

на 2019 год

 

1. Приобретение жилья для инвалидов войны – защитников Приднестровья на территории Приднестровской Молдавской Республики осуществляется на основании трехстороннего договора, заключаемого между продавцом жилья, покупателем в лице соответствующей государственной администрации города (района) и плательщиком в лице Министерства
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

2. В  случае если стоимость приобретаемого жилья превышает
200 000 (двести тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики договор на приобретение жилья заключается на основании результатов тендера.

3. В целях организации работы по приобретению жилья Министерство
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики
в срок до 15 марта 2019 года направляет в адрес государственных администраций городов (районов), указанных в Приложении к настоящему Положению, списки проживающих на их территории инвалидов войны –защитников Приднестровья, для которых необходимо приобрести жилье.

4. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, государственные администрации городов (районов), на территории которых проживают инвалиды войны – защитники Приднестровья, организуют проведение тендеров на приобретение жилья для инвалидов войны –защитников Приднестровья в порядке, установленном Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января
2014 года № 36 «Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации
и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6),
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

5. Заседание тендерной комиссии проводится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи объявления о проведении тендера.

6. В объявлении о проведении тендера на приобретение жилья должна быть отражена следующая информация:

а) об организаторе тендера;

б) о предмете тендера, включающем месторасположение приобретаемого жилья (город, район), технические характеристики приобретаемого жилья (квадратура, количество жилых комнат  и тому подобное);

в) о сроке, в течение которого принимаются коммерческие предложения  (с учетом окончания приемки документов в открытом виде за 5 (пять) рабочих  дней до начала заседания тендерной комиссии и в закрытом виде до начала заседания тендерной комиссии);

г) адрес, куда подаются коммерческие предложения;

д) телефон, факс секретариата тендера;

е) дата и адрес заседания тендерной комиссии;

ж) информация о документах, которые необходимо представить
в открытом конверте согласно подпункту «а» пункта 10 настоящего Положения.

7. Тендерная комиссия прекращает прием документов, указанных
в подпункте «а» пункта 10 настоящего Положения, за 5 (пять) рабочих дней
до даты проведения заседания тендерной комиссии.

8. В течение 5 (пяти) рабочих дней до дня проведения заседания тендерной комиссии государственная администрация города (района),
на территории которой находится приобретаемое жилье, проводит обследование жилья, представленного для участия в тендере в открытом виде, на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям жилищным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе действующим нормам предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи инвалидов войны – защитников Приднестровья.

По результатам обследования составляется  соответствующий акт.

При несоответствии жилого помещения жилищному законодательству Приднестровской Молдавской Республики, в том числе действующим нормам предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи инвалидов войны – защитников, об этом делается отметка в акте обследования.

9. В состав тендерной комиссии, назначаемой решением главы государственной администрации города (района), в обязательном порядке включаются представители Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

10. Для участия в тендере физические лица (юридические лица), выступающие в качестве продавцов жилья, представляют в секретариат тендерной комиссии:

а) в открытом виде:

1) копию паспорта собственника жилья или его уполномоченного представителя (для юридического лица – копию свидетельства о регистрации
и выписку из государственного реестра юридических лиц);

2) доверенность на представление интересов собственника жилья,
в случае направления коммерческого предложения представителем собственника;

3) копию свидетельства о регистрации права собственности на жилье
и копию технического паспорта;

4) копия лицевого счета;

5) справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности
по налогам на имущество;

6) справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам;

7) согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, принадлежащего опекаемому, в случае если продавцом выступает опекун собственника жилья;

8) согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, оставшиеся без родительского попечения, недееспособные или ограниченно дееспособные члены семьи собственника;

9) нотариально удостоверенное согласие другого супруга на совершение сделки по отчуждению жилья, в случае продажи жилья, находящегося
в совместной собственности супругов;

б) в закрытом виде – коммерческие предложения с указанием цены продажи жилья.

11. К участию в тендере допускаются физические (юридические) лица, представившие в установленный срок все необходимые документы
и коммерческое предложение о продаже жилья, признанного государственной администрацией города (района) пригодным на основании акта обследования жилья.

12. Рассмотрение коммерческих предложений участников, допущенных
к участию в тендере, осуществляется на заседании тендерной комиссии.
По результатам рассмотрения коммерческих предложений тендерная комиссия принимает решение о признании победителем тендера претендента, заявившего наиболее выгодные условия.

При равных предложениях, поданных участниками тендера, основным критерием по определению победителя является наиболее низкая стоимость жилья.

По результатам признания победителя тендера составляется соответствующий протокол.

13. Подписанный протокол заседания тендерной комиссии в течение
2 (двух) рабочих дней с момента подписания выдается сторонам и служит основанием для заключения трехстороннего договора купли-продажи между продавцом жилья (победителем тендера), покупателем в лице соответствующей государственной администрации города (района), и плательщиком в лице Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

14. Внесение изменений в протокол заседания тендерной комиссии после его подписания не допускается.

15. В случае если в срок, установленный для подачи коммерческих предложений, в секретариат тендерной комиссии не поступило ни одного коммерческого предложения или поступило коммерческое предложение
от единственного участника, государственная администрация города (района) переносит дату проведения тендера не менее чем на 5 (пять) рабочих дней,
в целях обеспечения возможности предоставления новых коммерческих предложений.

Если ко дню проведения повторного заседания не поступило ни одного коммерческого предложения или поступило коммерческое предложение
от единственного участника, тендер признается несостоявшимся.

16. В случаях, когда тендер признан несостоявшимся, а также если стоимость приобретаемого жилья не превышает 200 000 (двухсот тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики, государственная администрация города (района) самостоятельно формирует предложения о приобретении жилья и направляет их в адрес Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики с приложением копий документов, указанных в пункте 10, подпунктах «б», «г» пункта 18 настоящего Положения.

17. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения пакета документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики заключает договор на приобретение жилья в порядке, предусмотренном пунктами 19-22 настоящего Положения.

18. В течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания тендерной комиссии государственная администрация города (района) направляет в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики для оформления договора на приобретение жилья надлежащим образом заверенные копии:

а) протокола заседания тендерной комиссии;

б) акт о результатах обследования жилого помещения;

в) документы, представленные победителем тендера в тендерную комиссию;

г) справку об инвентаризационной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, выданной государственным унитарным предприятием «Республиканское бюро технической инвентаризации».

19. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от государственной администрации города (района) оформляет договор купли-продажи жилья, подписывает его
и направляет его для подписания другим сторонам сделки. Подписанный всеми сторонами договор на приобретение жилья в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня подписания направляется для согласования в Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
с приложением заключения государственной администрации города (района)
о соответствии приобретаемого жилья требованиям жилищного законодательства Приднестровской Молдавской Республики и справки
об инвентаризационной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, выданной государственным унитарным предприятием «Республиканское бюро технической инвентаризации».

20. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики договора на приобретение жилья проводит процедуру его согласования.

21. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения согласованного Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики договора на приобретение жилья направляет его
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики для регистрации.

22. Срок рассмотрения договоров и принятия решения о возможности его регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
В случае возникновения необходимости в представлении дополнительных документов либо в целях устранения в рабочем порядке обнаруженных специалистами Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики несоответствий представленного пакета документов нормам действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики или устранения технических ошибок срок рассмотрения возможности регистрации данного договора может быть продлен, но не более чем на 3 (три) рабочих дня.

23. Основанием для осуществления финансирования Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики договоров
на приобретение жилья инвалидам войны – защитникам Приднестровья
на территории Приднестровской Молдавской Республики является обоснованная письменная заявка Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики с указанием раздела, подраздела, статьи (подстатьи) бюджетной классификации, а также регистрационного номера договора и даты его регистрации. Дополнительно в письме главные распорядители кредитов указывают обоснование финансирования (предоплата по условиям заключенного договора либо окончательный расчет после подписания акта приемки-передачи жилого помещения на основании акта сверки).

24. Государственные администрации городов (районов) не позднее
1 (одного) месяца после приобретения жилья предоставляют его
в установленном порядке инвалидам войны – защитникам Приднестровья
по договорам социального найма.

Информацию о предоставлении жилья с приложением копии договора социального найма государственные администрации городов (районов) направляют в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора.

25. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа отчетного месяца представляет в Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики отчеты о приобретении жилья для инвалидов войны – защитников Приднестровья на территории Приднестровской Молдавской Республики за счет средств, предусмотренных сметой расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год.

26. Ответственность за приобретение жилья для инвалидов войны –защитников Приднестровья на территории Приднестровской Молдавской Республики за счет средств, предусмотренных сметой расходов Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, возлагается на Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и государственные администрации городов (районов), на территории которых проживают инвалиды войны – защитники Приднестровья.

Приложение № 1

к Механизму исполнения

сметы расходов

Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год

 

 

МОДЕЛЬНАЯ ФОРМА КОНТРАКТА

(ДОГОВОРА) ПОДРЯДА

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                    СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного                                     Заместитель министра

распорядителя кредитов                                   экономического развития ПМР

 

Ф.И.О. ______________________                            Ф.И.О. __________________

«______» __________ 2019 г.                          «______» __________ 2019 г

 

КОНТРАКТ № __

г.____________                                                             «____» ____________ 2019 г.

(Полное наименование Заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность руководителя, Ф.И.О.) действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия), с одной стороны, и (полное наименование «Подрядчика»), в лице (должность руководителя, Ф.И.О.), действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Приложением № 9 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI
«О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 318-52) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

 

По настоящему контракту одна Сторона – «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой Стороны – «Заказчика» работы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта _________________________________________________________________

(наименование объекта)

(далее – Объект), расположенного по адресу: _____________________________

(адрес расположения объекта)

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ и сроки выполнения работ), определяются Сторонами настоящего контракта на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту и плану-графику производства работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Контракт заключен на основании (Протокола тендерной комиссии
от (число, месяц, год) № ___; Приказа (Распоряжения) главного распорядителя кредитов от (число, месяц, год) № ___).

 

2. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты по контракту

 

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется
на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту.

2.2. Источник финансирования настоящего контракта – республиканский бюджет.

2.3. Общая сумма контракта устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту и составляет ______________________ рублей Приднестровской
(сумма прописью)

Молдавской Республики.

2.4. «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ
по настоящему контракту.

2.5. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения контракта на основании согласованных актов выполненных работ.

2.6. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных
в установленном действующим законодательством порядке, подписанных Сторонами контракта.

2.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденными сметами, их стоимость определяется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

 

3. Порядок выполнения работ и срок действия контракта

 

3.1. Начало и окончание работ устанавливаются согласно плану-графику выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

3.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.3. Контракт вступает в силу с момента регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

3.4. Окончание срока действия настоящего контракта определяется моментом надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 2019 года.

3.5. В случае если «Подрядчик» не сдаст «Заказчику» выполненные работы в срок, определенный контрактом и приложением к нему, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке.

 

4. Порядок сдачи объекта. Качество работ

 

4.1. По завершении работ по строительству в целом или по этапам «Подрядчик» обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненные работы после получения сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Заказчика», «Подрядчика», полномочного представителя организации, осуществляющей технический надзор (в случае отсутствия в штате «Заказчика» лица, уполномоченного на осуществление технического надзора), представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и других заинтересованных лиц.

При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссий
и ответственность за ее работу возлагается на «Заказчика», сдающего
в эксплуатацию законченный строительством объект.

4.3. При отсутствии замечаний у «Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности
к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» отчетной документации «Заказчику» для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта «Подрядчику» необходимо передать объект «Заказчику» по акту  приема-передачи.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа «Заказчика»
от подписания акта приема-передачи выполненных работ «Подрядчик» обязан рассмотреть его и в пятидневный срок устранить выявленные недостатки.

4.5. При отказе от подписания акта приема-передачи «Заказчиком»
об этом делается отметка во всех экземплярах акта. Основания для отказа излагаются в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о готовности представить отчетную документацию для осуществления приема-передачи выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена.

4.7. Датой исполнения работ по настоящему контракту является дата подписания Сторонами акта приема-передачи выполнения работ. Дата исполнения работ по настоящему контракту не может быть позднее определенной в плане-графике выполнения работ согласно Приложению № 2
к настоящему контракту.

4.8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные
в пределах гарантийного срока.

4.9. Гарантийный срок на выполненные работы определяется
на основании норм действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

4.10. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком»
за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, при условии если он не докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

 

5. Права и обязанности Сторон

 

5.1. «Подрядчик» обязан:

а) приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации контракта;

б) выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, собственными силами (силами организации, привлеченной
на субподряде), своевременно, надлежащим образом и в соответствии
с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему контракту;

в) обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам;

г) обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

д) представить «Заказчику» копии сертификатов технических паспортов
и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделия, конструкций;

е) обеспечивать возможность осуществления «Заказчиком» контроля
и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов
и оборудования;

ж) беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

з) согласовывать с «Заказчиком» все необходимые действия
и документацию, предусмотренные условиями контракта;

и) своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и представлять ее «Заказчику», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ;

к) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления
о недостатках (дефектах), обнаруженных «Заказчиком» и выявленных
в процессе выполнения работ, безвозмездно их устранять по требованию «Заказчика»;

л) в письменном виде немедленно извещать «Заказчика» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. «Подрядчик» вправе:

а) требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ
и подписания акта приема-передачи выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

б) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии
с подписанным актом приема-передачи выполненных (этапов) работ (при условии поступления денежных средств на счет «Заказчика»).

5.3. «Заказчик» обязан:

а) при заключении настоящего контракта представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

б) осуществлять технический надзор на объекте;

в) оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ
по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика»;

г) уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования контракта для согласования новых сроков
и других условий;

д) своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику»
о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств;

е) обеспечить своевременную приемку выполненных работ;

ж) своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии
с условиями настоящего контракта;

з) участвовать в приемке работ, а также участвовать в работе приемочной комиссии;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. «Заказчик» вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;

б) отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно
к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;

в) требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту;

г) требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

д) требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту;

е) в случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации;

ж) отказаться от исполнения настоящего контракта в любое время
до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Заказчика»
от исполнения контракта;

з) требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта;

и) запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию.

6. Ответственность Сторон

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии
с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. «Подрядчик» несет ответственность:

а) за качество выполненных работ;

б) за соблюдение: строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии
и инструкций по охране труда.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере не менее 0,05 (ноля целых пяти сотых) процентов от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от общей стоимости работ по настоящему контракту.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика»
от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

 

7. Действие непреодолимой силы

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по настоящему контракту.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего контракта, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
и не представляется возможным определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего контракта или его расторжения.

 

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением  (ненадлежащим исполнением) условий настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. О результатах рассмотрения претензии Сторона, направившая ее, должна быть уведомлена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

8.2. В случае недостижения согласия или неполучения ответа
на претензию, все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи
с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики.

 

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания Сторонами контракта, согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской и регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.

9.2. В случае реорганизации «Подрядчика» «Заказчик» вправе потребовать досрочного прекращения контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненных работ.

9.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом, переходят к новому «Заказчику».

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или
по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики,
в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

9.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в письменном виде доводится до сведения «Подрядчика»
с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

9.7. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.7 настоящего контракта  считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления.

9.8. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта.

9.9. Информация о «Подрядчике», с которым контракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

Неисполнение «Подрядчиком» обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не может являться основанием для принятия «Заказчиком» или «Подрядчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация
о таком «Подрядчике» не включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

9.10. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.11. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе не позднее чем
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется «Заказчику» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику».

Выполнение «Подрядчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе
от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.12. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе.

9.13. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта.

 

10. Заключительные положения

 

10.1. Все приложения к настоящему контракту являются его составной частью.

10.2. В части, не урегулированной настоящим контрактом, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Настоящий контракт составлен на русском языке
в 5-ти экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

10.4. Приложения:

а) Сметная документация (Приложение № 1);

б) График выполнения работ (Приложение № 2).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Заказчик»:                                              «Подрядчик»:

Реквизиты «Заказчика»                            Реквизиты «Подрядчика»

(наименование, полный адрес)                (наименование, полный адрес)

                                                                 ф/к ___________________________

                                                                 р/с ___________________________

р/с __________________                        КУБ __________________________

Лицо, уполномоченное                            Руководитель организации

на подпись контракта

___________________                            ______________________________

МП                                                           МП

Приложение № 1

к Модельной форме контракта (договора) строительного подряда

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного                                                                  Заместитель министра

распорядителя кредитов                                                                экономического развития ПМР

 

Ф.И.О. ______________________                                                 Ф.И.О. __________________

«______» __________ 2019 г.                                                        «______» __________ 2019 г

 

Сумма по смете______ руб. ПМР

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

«Заказчик»______________________________________

«Подрядчик»____________________________________

СМЕТА №

Наименование работ __________________________________________

Наименование объекта _________________________________________

контракт от _____ №_______

 

Основание	Наименование работ	Ед. изм	С-ть ед. изм.		Общая стоимость
			всего	экс. мех	всего	Экс. Мех.
		Кол-во	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п	в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7

 

СОСТАВИЛ:_______________________

ПРОВЕРИЛ:________________________

МП

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА

№ п/п	Наименование сметы	Сумма сметы	Примечание
	ИТОГО по сметам:

СОСТАВИЛ:_______________________

ПРОВЕРИЛ:________________________

МП

Приложение № 2

к Модельной форме контракта (договора) строительного подряда

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного                                                                  Заместитель министра

распорядителя кредитов                                                                экономического развития ПМР

 

Ф.И.О. ______________________                                                 Ф.И.О. __________________

«______» __________ 2019 г.                                                        «______» __________ 2019 г

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

 

Наименование объекта	Виды работ	Заказчик	Подрядчик	Срок выполнения работ		Стоимость работ
				Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6	7

 

Приложение № 2

к Механизму исполнения

сметы расходов

Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

_____________________________

(Заказчик — главный распорядитель кредитов)

«____» ____________ 20 ___ г.

АКТ

приемочной комиссии о приемке законченного

капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию

от «   » _______ 20___ г.                                                     ___________________________

(наименование объекта )

 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ:

в составе:

Председатель комиссии_____________________________________________________________________

(Представитель заказчика – фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

 

 

Членов комиссии:

а) __________________________________________________________________________________________;

(Представители подрядной организации – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

б) __________________________________________________________________________________________;

(Представители организации Балансодержателя – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

 

в) ___________________________________________________________________________________________

(Представители привлеченных организаций – фамилии, имена, отчества, занимаемые должности)

 

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект

_____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

1. Капитальный ремонт выполнен подрядной организацией_______________________________                                                                                                                                  (наименование организации)

_____________________________________________________________________________________________

 

Выполнившей работы ______________________________________________________________________

(вид работ)

 

Приемочной комиссии представлена документация:

а) ___________________________________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________________________________

в) ___________________________________________________________________________________________

г) ___________________________________________________________________________________________

 

1. Работы выполнены в сроки:

Начало работ _________ 20_____ г.                                                    Окончание работ_________ 20_____ г.

 

1. Сметная стоимость работ согласно утвержденной сметной документации:

__________________________________________________________________________________   руб. ПМР

Фактические затраты согласно актам выполненных работ _______________________    руб. ПМР

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявляемый к приемке законченный ремонтом объект _________________________________

(наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________________

 

Принять в эксплуатацию

Установить общую оценку качества выполненных работ __________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

 

Подрядная организация в течение _____________ гарантирует качество, выполненных работ

(лет)

и за свой счет устраняет допущенные дефекты и недостатки, обнаруженные в ходе эксплуатации объекта

 

Председатель комиссии:                                                                                   ____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

Члены комиссии:                                                                                                     _____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)

 

 

_____________________________

(Ф.И.О., подпись)